不可抗力事件導致工期索賠問題？
1樓：致敬孺子牛
不可抗力導致工期延期，是可以要求索賠的，但是索賠僅限於對工期的索賠，而不可以主張錢財的索賠，因為其中最重要的原因就是不可抗力引清行起的，不是其中一方的失職引起的。索賠的順序是提出索賠，監理鄭正者衡量索賠準備索賠資料喊薯，給予答覆，提出索賠意見，最後進行索賠。如果不能協商一致的話，那麼就進行仲裁。
從你的描述來看，既然總的工期沒有影響，那麼逐步逐逐，所以都無所謂。建議對工期進行索賠。
2樓：it曉宇學長
1、費用索賠。
通常情況下因不可抗力發生損失時，現場已完工程、已到場材料的損壞有發包方負責，施工方自譽裂有或租賃使用的機械、材料等損失由施工方負責，不可抗力發生後現場清理的費用是否發包方負責的，承包方另外要求的賠償一般是不會獲得接納的，在法律上來講也是不予支援的。
2、工期索賠。
通常情況下發生不可抗力的時候工期是可以順延的。另外，具體的情況可能要看相關的承包合同，看看有關工期索賠和費用索賠包括的範圍。
擴充套件資料。不可抗力主要包括以下幾種情形。
1）自然災害、如颱風、洪水、冰雹；
2）**行為，如徵收、徵用；
3）社會異常事件，如罷工、騷亂。
在不可抗力的適用上，有以下問題值得注意。
1）合同中是否約定不可抗力條款，不影響直接援用法律規定；
2）不可抗力條款是法定免責條款，約定不可抗力條款如小於法定範圍，當事人仍可援用法律規定主張免責；如大於法定範圍，超出部分應視為另外成立了免責條款；
3）不可抗力作吵大為免責條款具有強制性，當事人不得約定將不可抗力排除在免責事由之外。
不可抗力的免責效力。
因不可抗力不能履行合同的，根據不可抗力的影響，部分或全部免除責任。公升虛豎但有以下列外：
1）金錢債務的遲延責任不得因不可抗力而免除。
2）遲延履行期間發生的不可抗力不具有免責效力。
3樓：雨過空氣好
你好，因為不可抗力事件導致工期延期，總工期在合同工期內，無需賠償。
不可抗力可以索賠工期和費用嗎
4樓：梁澤勇
法律分析：1、因不可抗力發生損失時，現場已完工程、已到場材料的損壞有發包方負責，施工方自有或租賃使用的機械、材料等損失由施工方負責，不可抗力發生後現場清理的費用是否發包方負責的，承包方另外旅早要求的賠償一般是不會獲得接納的，在法律上來講也是不予支援的。
2、發生不可抗力的時候工期是可以順延的。另外，具體的情況可能要看相粗尺關的承包合同，看看有關工期索賠和費用索賠包括的範圍。
法律依據：《中華人民共和國民法典》 第五百九十條 當事人一方因不可抗力不能履行合同的，根據不可抗力的影響，部分或者全部免除責任，但是法律另有規定的除外。因不可抗力不能履行合同的，應當及時通知對方，以減輕可能給對方造成的損失，並應當在合理期限內提供證明。
當事人遲延履行後發生不可抗力巖鎮高的，不免除其違約責任。
不可抗力發生時費用工期索賠怎麼進行?
5樓：松花山的土豆
因不可抗力導致的費用和工期延誤由雙方按以下的方法分別承擔，工程本身的損害由發包人承擔，承包人機械裝置損壞及停工損失，由承包人承擔。
1、工程本身的損害、因工程損害導致第三人人員**和財產損失以及運至施工場地用於施工的材料和待安裝的裝置損害，由發包人承擔。
2、發包人、承包人人員**由其所有單位負責，並承擔相應費用。
3、承包人機械裝置損壞及停工損失，由承包人承擔。
4、停工期間，承包人應工程師的要求留在施工場的的必要管理人員及保衛人員的費用由發包人承擔。
5、工程所需清理、修復費用，由發包人承擔；延誤的工期相應順延。
不可抗力介紹：
不可抗力是指不能預見、不能避免並不能克服的客觀情況。不可抗力的**既有自然現象，如**、颱風，也包括社會現象，如軍事行動。
作為人力所不可抗拒的強制力，具有客觀上的偶然性和不可避免性，主觀上的不可預見性以及社會危害性。世界各國均將不可抗力作為免責的條件，中國民法也不例外。
6樓：渠擾龍卉
因為不可抗力因素不是發包方造成的，所以造成的已完工程、已到材料損失由發包方承擔，施工方自己的裝置、材料損失由施工方承擔，但造成工期延誤的可索賠工期。不可抗力因素髮生後施工方未採取措施造成工程進一步損失的，發包方有權提出索賠。
7樓：網友
第一部分，費用索賠：
通常情況下因不可抗力發生損失時，現場已完工程、已到場材料的損壞有發包方負責，施工方自有或租賃使用的機械、材料等損失由施工方負責，不可抗力發生後現場清理的費用是否發包方負責的，承包方另外要求的賠償一般是不會獲得接納的，在法律上來講也是不予支援的。
第二部分，工期索賠：
通常情況下發生不可抗力的時候工期是可以順延的。
另外，我說的是通常情況，具體的情況可能要看相關的承包合同，看看有關工期索賠和費用索賠包括的範圍。
不可抗力可以索賠工期嗎
8樓：王敬芬
法律分析：不可抗力風險承擔：工期損失碼公升給予順延。
費用：工程本身的損害由業主承擔；人員**由其所屬單位負責，並承擔相應費用；造成施工單位機械、裝置的損壞及停工等損失，由施工單位承擔；所需擾敏清理、恢復工作的費用，由業主承擔；注：停工期間必須支付的工人工資由發包遲李老人承擔。
法律依據：《中華人民共和國民法典》 第五百九十條 因不可抗力不能履行合同的，根據不可抗力的影響，部分或者全部免除責任，但法律另有規定的除外。當事人遲延履行後發生不可抗力的，不能免除責任。
本法所稱不可抗力，是指不能預見、不能避免並不能克服的客觀情況。
如果因為不可抗力的原因導致工期延長了應該怎麼辦？
9樓：仵浩利
不可抗力。發生時的費用處理。
1）工程本身的損害，因工程損害導致第三方人員**和財產損失以及運至施工場地用於施工的材料和待安裝的裝置的損害，由發包人承擔；
2）承發包雙方人員的**損失，分別由其所在單位負責，並承擔相應費用；
3）承包人機械裝置損壞及停工損失，由承包人承擔；
4）停工期間，承包人應工程師要求留在施工場地的必要管理人員及保衛人員的費用由發包人絕配承擔；
5）工程所需清滾如理、修復費用，由發包人承擔；
6）延誤的工期相應順延。
一句話就是：費用各自分擔，工期順延。
十八世紀，歐洲創造了「工程」一詞，其本來含義是有關兵器製造、具有軍事目的的各項勞作，後擴充套件到許多領域，如建築屋宇、製造機器、架橋修路等。
隨著人類文明。
的發展，人們可以建造出比單一產品更大、更復雜的產品，這些產品不再是結構或功能單一的東西，而是各種各樣的所謂「人造系統」（比如建築物、輪船、鐵路工程、海上工程、飛機等等），於是工程的概念就產生了，並且它逐漸發展為一門獨立的學科和技藝。
在現代社會中，「工大巨集啟程」一詞有廣義和狹義之分。就狹義而言，工程定義為「以某組設想的目標為依據，應用有關的科學知識和技術手段，通過有組織的一群人將某個（或某些）現有實體（自然的或人造的）轉化為具有預期使用價值。
的人造產品過程」。
暴雨屬於不可抗力嗎
屬於不可抗力。bai 不可du抗力釋義 zhi 不可抗力有三個要素 不能 dao預見 不 版能避免 不能克服。一般指地權震 泥石流 戰爭 瘟疫等。下大雨通常不屬於不可抗力。因為下大雨只符合 不能避免 的標準，不一定符合 不能預見 和 不能克服 的標準。不可抗力釋義 1 合同中是否約定不可抗力條款，不...
由於不可抗力因素導致旅遊景點沒參觀上,陪同人員應當如何安慰遊客
不去那些景點也沒什麼，那些景點兒也沒有什麼特殊的地方，感覺風景也是一般 告訴大家這只是一次意外而已，不會再有這樣的事情發生，所以下次一定要再次參觀。法律上說的不可抗力指的是什麼 法律上說的不可抗力根據 民法通則 第一百五十三條 本法所稱的 不可抗力 是指不能預見 不能避免並不能克服的客觀情況。不可抗...
下不可抗力的造句有哪些
如果不可抗力事件持續120天以上，任何一方有權終止合同。因不可抗力致使賣方不能或推遲次貨，賣方不負責任。今天盤面表現突出 方面，東洋精糖 大漲16.4 至142日圓，日本甜菜製糖 跳升10 至265日圓，因在美國大宗商品交易集團cargill宣佈玉米糖漿交貨發生不可抗力因素，導致無法履約後，市場預期...