發包人導致的不具備開工條件的實際開工時間遲於開工通知
1樓:
摘要。您好,很高興為您解答。<>
發包人導致的不具備開工條件的實際開工時間遲於開工通知。開工日期為發包人或者監理人發出的開工通知載明的開工日期;開工通知發出後,尚不具備開工條件的,以開工條件具備的時間為開工日期;因承包人原因導致開工時間推遲的,以開工通知載明的時間為開工日期。(二)承包人經發包人同意已經實際進場施工的,以實際進場施工時間為開工日期。
三)發包人或者監理人未發出開工通知,亦無相關證據證明實際開工日期的,應當綜合考慮開工報告、合同、施工許可證、竣工驗收報告或者竣工驗收備案表等載明的時間,並結合是否具備開工條件的事實,認定開工日期。
發包人導致的不具備開工條件的實際開工時間遲於開工通知。
發包人導致的不具備開工條件的實際開工時間遲於開工通知。
您好,很高興為您解答。<>
發包人導致的不具備開工條件的實際開工時間遲於開工通知。開工日期為發包人或者監理人前拍拿發出的開工通知載明的開工日期;開工通知發出後,尚不具備開工條件的,以開工條件具備的時間為開工日期;因承包人原因導致開慧搭工時間推遲的,以開工通知載明的時間為開工日期。(二)承包人經發包人同意已經實際進場施工賀桐的,以實際進場施工時間為開工日期。
三)發包人或者監理人未發出開工通知,亦無相關證據證明實際開工日期的,應當綜合考慮開工報告、合同、施工許可證、竣工驗收報告或者竣工驗收備案表等載明的時間,並結合是否具備開工條件的事實,認定開工日期。
某施工合同履行時,因施工現場尚不具備開工條件,已進場的承包人不能按約定日期開工,則發包人( )。
2樓:考試資料網
答案】:a本題考查重點是「監理人的職責」。當發包人的開工前期工作已完成且臨近約定的開工日期時,應委託監理人按專用條款約定的時間向承包人發出開工通知。
如果約定的開工日期已屆至,但發包人應拆肢完成的開工配合義務尚未完成(如現場移交延誤),由於監理人不能按時發出開工通知,則要順延合同工期掘寬並判御亮賠償承包人的相應損失。因此,本題的正確答案為a。
某施工合同履行時,因施工現場尚不具備開工條件,已進場的承包人不能按約定日期開工,則發包人( )。
3樓:考試資料網
答案】:a本題考查的是開工通知。因發包人的鎮神原因影響了承包人不能按照協議書約敬塵定的日期開工時,亮旅禪發包人應當賠償承包人因此造成的損失,相應順延工期。
開工通知發出後,尚不具備開工條件的,以( )為開工日期。
4樓:考試資料網
答模慧橘案】:d
本題考查旦團的是碧差最高人民法院司法解釋有關要求。開工通知發出後,尚不具備開工條件的,以開工條件具備的時間為開工日期。
因發包人原因引起的暫停施工,發包人應
5樓:網友
施工合同示範文字》第關於發包人原因引起的暫停施工中舉悶規定。
因發包人原因引起暫停施工的,監理人經發包人同意後,應及時下達暫停施工指示。
情況緊急且監理人未及時下達暫停施工指示的,按照第項〔緊急情況下的暫停施工〕執行。
因發包人原因枝啟引起的暫停施工,發包人應承擔由此增加的費用和正搭彎(或)延誤的工期,並支付承包人合理的利潤。因發包人原因導致的停工以及因此造成的損失包括利潤都應該賠償給承包人,這也與《民法典。
的規定相契合。
發包人應負責提供施工所需要的條件,包括哪些
6樓:李晶環
一般應為三通一平,資金到位、手續完備。
三通一平是指基本建設專案開工的前提條件,具體指:水通、電通、路通和場地平整。
水通(專指給水)
電通(指施工用電接到施工現場具備施工條件)路通(指場外道路已鋪到施工現場周圍入口處,滿足車輛出入條件)場地平整(指擬建建築物及條件現場基本平整,無需機械平整,人工簡單平整即可進入施工的狀態),簡稱三通一平。
一般合同條件下,三通一平的費用已包含在**中,業主負責外圍協助,主要工作內容由承包商負責完成,特殊環境下可能分包出去,比如進場道路過長且業主對此有明確等級要求,現場鑽井時地下水層過深,岩石等級過高等。
7樓:旁人
完整的工程施工圖及圖紙會審設計方的答覆以及設計變更;
三通一平」及臨時設施用地,以及施工許可證等施工必要條件;
負責協調工程所在地的鄰里關係;
承包合同中約定的有關專用條款明確應該由發包人提供的事項。
8樓:路人
一般應為三通一平,既水、電、路通,場地平整。資金到位、手續完備。
承包人經發包人同意已經實際進場施工的,以( )為開工日期。
9樓:考試資料網
答肢罩兄案】:d
本題考查的是工程施工合同管理。開工日期為發包人或者監理人發出的開工通知載明的開工日期;發出後,尚不具備開工條件的,以開工條件具備的時間為開工日期;因承包人原因導致開工時間推遲的,以開工通知載明的時間歷襲為開工日期。承包人經發包人同意已經實際進場施工的,以實際進場施工時間為開工日期悶慎。
發包人一般應提供給承包人幾份施工圖紙
施工合同有規定發包人應提供施工圖紙份數,一般情況要滿足做竣工圖份量,即建設單位 施工單位 監理單位及檔案室等各一份竣工圖。如果你所提問的是指 施工圖份數 那麼應該只是一份 如果你所提問的是指 工程施工圖因施工所需而應由發包人提供圖紙份數 那麼按工程常規應為6 8套。至少3份,專案 勞務 水電 裝修 ...
人處於相對密閉的空間會導致缺氧嗎?比如這樣的情況 人處在密閉的房間裡,房間的門關上,窗戶也關上
相對來說一般房間不會那麼密封,所以也不會缺氧 如果門窗關閉嚴實,而你又長時間呆裡頭,裡面的氧氣會被你吸的越來越少,人會憋悶死的 一般情況下不會,門和窗都有縫隙空氣依然可以流通 房間內的氧氣是有一定含量的,如果房間內一直沒有空氣流通的話時間一久氧氣被吸收完,就會缺氧 人處於相對密閉的空間會導致缺氧嗎?...
人社局的工傷鑑定行政不作為導致工傷職工經濟損失由誰
工傷鑑定不是行政行為,拍喊此不存在造成工傷職工經濟損失問題。工傷鑑襲迅定,即勞動能力鑑定,是指勞動者因工負傷後,勞動鑑定機構根據國家鑑定標準,運用有關政策和醫學科學技術的方法 手段對工傷職工傷殘程度和喪失勞動能力程度進行綜合評定。勞動能力鑑定委員會是由社會保險行政部門 衛生行政部門 工會組織 經辦機...